Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a
|
|
- Judith May
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu 299 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Helena Psotová vedúca Kancelárie riaditeľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ing. Eva Šimoňáková vedúca Ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa
2 Návrh na uznesenie: Materiál č.299 Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e uzatvorenie dodatku č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra Predmetom dodatku č. 12 budú nasledovné zmeny : V zmysle čl. I Predmet zmluvy v bode 1.3/ sa mení obsah prílohy č. 2 v bode a) nasledovne: V prílohe č. 2, ktorá obsahuje dlhodobý hmotný majetok v bode a) budovy a stavby sa na základe 1/ zmluvy o dielo č. 1759/2011/MAJ uzatvorenej dňa medzi NSK a Ing. Milošom Hraškom na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s názvom : PD Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach v hodnote 6.000,- a 2/ zmluvy o dielo č. 79/2013/MAJETOK uzatvorenej medzi NSK a ELSPOL NR s.r.o. so sídlom Vašinova 61, Nitra na uskutočnenie stavebných prác Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach v hodnote ,51 a 3/ zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa navyšuje hodnota nehnuteľnosti neurológia a stravovacia prevádzka súp. č na parc.č vedená na LV č. 472 v k.ú. Levice spolu o sumu ,51. ukladá riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť podpísanie dodatku č. 12 k nájomnej zmluve v lehote 40 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia
3 Dôvodová správa Nitriansky samosprávny kraj eviduje ako predmet nájmu nehnuteľnosť vedenú na LV č. 472 v k. ú. Levice ako stavbu neurológie a stravovacej prevádzky súp. č na parc. č. 6400, ktorá je predmetom nájomnej zmluvy s Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra. Nitriansky samosprávny kraj zabezpečil vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s názvom : PD Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach v hodnote 6.000,- ako aj realizáciu stavebných prác Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne v hodnote ,51. Nakoľko sa v dôsledku zrealizovania rekonštrukcie navýšila hodnota prenajatej horeuvedenej stavby neuroĺógie a stravovacej prevádzky pre účely účtovníctva spolu o sumu ,51, predkladáme Vám návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 12 k nájomnej zmluve zo dňa
4 Zaraďovacíprotokol DHNM a DHHM Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 Ol Nitra Dátum : Strana :1 z I Vytlačil: BODaRO I Císlo OM Názov Sériové čislo Císlo dodávate!'a Dodávate!' Umiestnenie OM Císlo dokladu obstarania Spôsob nadobudnutia Obstarávacia cena (EUR) Budova kueh.st.neur.nsp Levice - LV 472 parc lz Technické zhodnotenie ,51 Technický popis Zaradil: Dátum zaradenia: Zuzana Bodorová 11. 'r - / VN CCt' lc1f-h Záverečný NSP LEVICE posudok komisie: Mená členov komisie: JUDr.Beáta Ockanová Bc.Viera HaJásová p.zuzana BOdOrová Funkcia: predseda člen člen Zodpovedný zamestnanec:
5
6 Po"l:!tJrb.."om Lov.co SLOViENSIlÁ RiEPUBUKA (;.bj-r.r,m;v!1.;f ŕ. Clcd",c i j i~t ~ \ltr ľl~l$-<ďy :::..a:'ti.05p~",, nj{ y"i"::r: ~St.eť3'"11";;:V.::i ~r:eda:19 :'M901 t\;i:ra 1"034120'11.WD '1'" DC 3~1201, IJ't::,J:'ľJ/li il~'1 r~~(,~ H1.;';'!;;l 0:;')'5 ;:;9') ':'I J T='!Iljlri.am k~ ';"""051""""'1' k,aj Stef...,ikava tried O1 IN it,a.:.: 1I.1l"'"1 "~ u:.lo...: 'Il;) "6J":,.:!I)C '-~;.~ :s:-l-=:;lj'n::'~:<ii::;;~ ( ilÍ i'j -- --ij9~~2(jii -! 08. Ol.2:D 12 'FOI~:I~:J J~ lj ~.JJ : ~~~.~~i~ ~~:Ú~!.I~~.Ú! Il. : ~~.;:,~~~~ ď~~.;,:;" ~~~!'.....,~:.:~I)$l.!II :I"~ S'~:''' )U' O:'Q, ~f.:31"l ~~j- -,.. _'o "~~I~~~ č-a!'jy.a ;f':::b:::.j~2 ;CI~'oJ )0:::1 J ~V.'JI-: ;ľ3:;\ :[1(...1 il;:.:ll p::tjľ'1 L~ (J..:'-= 2'&2Úó52B!il1C~ S;;::olu.. : -".:.'...l -'_=:..::.:..:.:...l b::,::'..:d":p_h:,-,.,- ;~1:'::(lkt::'~t' >:1("r~I, ;..vnl.. ~I; ({~'f\r...':7:~~lb>"l.v 1.1):.'.~:...; O::~l ~"i() o:::ie1.1w '1~:U.klb hu:;]' ~'!'o:' '""~..'SIi:'C1t:':::1 -=1 l(lrrl::;':;:--'(' ;; j)(l 11' nlk(,; o' Lo:o'" c.acr. =-.:'::: '11", p::<1[;l ::Oj'J:,-:-~ J,T.l'~'~ Zilk;.;~:,;1 ~)l II D= '~~ 5000,00.'~i:l.o(lac: ~'l* :);.: ri 10 ";'1 ~ll-n. fvlll(j~... hh,i:-:.j,:~u " :'. :,',J, '-'.I"J [ I _._--- 5 OOO.~{) ::-;":;~:(h'~l SLJlnd be! )P, JP"I 20 l:"~ DPi'~ 10 "':i Cen:cve l.'yrc,mat' e 1 OO~MO: //)~I 17 1 (1-
7 Faktúra číslo: Poštová adresa: Dodávatel' : ELSPOL NR s. r. o., -;: Vašinova Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DiČ: IČ DPH: SK Banka: Slovenská sporitel'ňa, a.s. Nitra SWIFT: GIBASKBX Číslo účtu: /0900 IBAN: SK Tel.: 037/ Faktúru vyhotovil: Komárňanská Paulína Odberatel' : Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DiČ: IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia: Dátum vyhotoven'la Dodanie lovarufslužby Dátum splatnosti Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Objednávka člslo: ZoO Z dňa Dodaci list čisl0 : Konštantný symbol: 0308 Dod. a plat. podmienky: Fakturujeme Vám za: pčl Popis IO~ I Množstvo I I MJ I Cena za j. I Spolu I 1 i I Vykonané prace na objekte "Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne i 20! 1,00 I sub : 19931,26 1 : vo Všeobecnej NsP vleviciach NN pripojka" podfa priloženého I i! Isúpisu prác ;!! i :! Kód Zľava položky bez DPH bez DPH spolu Zaklad pre DPH 20 % : / f/ -! DPH 20 %: Celková suma s DPH Celková fakturovaná suma: EUR 19931, , , Podpis a pečiatka: ~>---- ELSPOlL SLa. 'lfaijnq\laf Nitra IČO: Ie DPH: SK _.._.:-mail: e~spoi!:spol.sk -J
8 - Preberajúca organizacia nazovasidio (pečiatka) ZÁPIS O ODOVZDANí I ÚNSK Rázusava 2A, A PREVZATí Nitra budovy alebo stavby Čislo zápisu (alebo jej dokončenej časti) Dátum začatia Nazov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti) preberacieho konania " Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach - NN prípojka." Popis - híbenie káblovej ryhy - montáž káblového žľabu - odstránenie krytu asfaltového - odstránenie podkladu z betónu - uloženie kábla do ryhy - upravenie podkladu po prekopoch - upravenie krytu vozovky Kapacity ziskané výstavbou b) ostatné budovy a stavby (vratane iiniových) a) obytné budovy počet bytov obytná plocha v m 2 - úžitková plocha v m 2 - kategória bytov Zodpovedný stavbyvedúci Dodávateľ, pripadne predchádzajúci správca alebo viastnik ELSPOL NR s.r.o. Štefan Žákovič Vašinova 61, Nitra Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) Projektanti ucelených časti Ing. Miloš Hraška Pod Urbanom 26, Levice Technický dozor investora Čisio a názov stavby (podľa vyhlášky č Zb., najmä 2) Stavebné povolenie:vydané Oznámenie k drobnej stavbe č.sú-2012/ sza, zo dňa 24.08,2012 v Leviciach Predlžené stavebné povolenie: Zmtuva na uskutočnenie práce zo dňa vrátane dodatkov č.79/2013/majetok Dátum začatia prác podľa zmluvy Dátum skutočného začatia prác prác podľa zmluvy a Dátum dokončenia dodatkov
9 Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky -2 - neboli Odchýlky od schváleného projektu a Ich dôvody Zmena trasy z dôvodu umiestnenia zásobnika plynu. Zmena zakreslená v PD skutočnéhovyhotovenia. Zhodnotenie akosti vykonaných prác a Ich porovnanie s technickými podmienkami Práce sú prevedené v požadovanej kvalite k spokojnosti investora a uživate!'a. Súpis ojedinelých drobných nedorobkovavád zrejmých pri odovzdaní a prevzati Montáž odpinača poistiek po\.č.58 Rozpočtu NN pripojky bude prevedená po rekonštrukcii kuchyne. Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkovavád Po ukončenírekonštrukcie kuchyne, na žiadost' užívate!'a Dohoda o zabezpečeni pristupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkovavád Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia neboli Dohoda o zabezpečeni staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu v zmysle POV Nie je potrebná. Termin úplného vyprázdnenia staveniska Ďalšie dohodnuté podmienky, napr. dohoda o vysporiadaní vzájomných práva nárokov neboli Údaje a prevzatí dokumentácie ~rojektovádokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia Ano Ix Písomné doklady vydané v priebehu realízácie výstavby Arch lvne údaje o dokumentácii Ix Objednávate!' /kópia/ Ix Užívate!' /originái/ Cena podľa zmluvy a dodatkov vrátane DPH 20% Eur Oprávnené výdavky 23917,51 Neoprávnené výdavky Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka Eur - Cena po odpočítani zravy Eur -
10 - 3- Úroky z omeškania a zmluvné Ku dňu začatia preberania bola Posledná faktúra bude vystavená pokuty podľa zmluvy, resp. podl'a čiastočná fakturácia Zhotoviteľom po odovzdani Obchodného zákonnika oprávnené a prevzatí po neoprávnené Záručná lehota (konečný dátum) Súpis príloh, priloh, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tohto zápísu: zápisu: PD skutočnéhovyhotovenia. Vyjadrenía Vyjadrenia účastníkov účastnikov Stavebné práce sú zrealizovaná v zmysle platných STN. Účastníci konania doporučujú predmetné práce prevziať. Dátum skončenia preberacíeho preberacieho konanía konania Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú dodávku podľa ustanovení Obchodného zákonníka a základných podmienok dodávky stavebných prác v zmysle zmluvy na uskutočnenie prác ZOO Č. 2969/2008 Mená a priezviská Funkcie Podpisy ~ Zástupcovía Zástupcovia zhotov"el'a Štefan Žákovič Rastislav Straňák Stavbyvedúci riaditel' Zástupcovia preberajúcej Ing. Miroslav odbo referent pre organizácie DucIl:ý investície Zástupcovia budúceho užívatel'a Ostatni účastníci účastnlci konania stavebný dozor Rozdel'ovník 2 x Nitriansky samosprávny kraj l x Nemocnice spoliklinikami n.o., Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levice l x ELSPOL NR s.r.o, Nitra
11 ZMLUVA O DIELO (ďalej len zmluva) uzavrela padra 536 a nasl zákona c 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v zneni neskoršich predpisov a 3 ods 3 zákona C 25/2006 Z z o verejnom obstaravani a o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenyml v cl, I tejlo zmluvy CLio Zmluvné strany Objednavate!': Nitriansky samospravny kraj Ráz.usova 2A Nitra Zaslupeny Doc Ing MIlanom Sehcom PhD predsedom Nltnanskeho samospravneho kraja IČO OIC Bankové spojenie Státne pokladnica Cislo úctu /8180 (dalej len..objednal'alen Zhotoviteľ: ELSPOL NR S,r.o. Sidlo Vaslnova 6i Nitra V zastupeni Manán Komárriansky Bankové spojenie Slovenska spofltel'na a s Nitra Cislo účtu fi422/0900 ICO IC DPH SK Obchodný register Okresného súdu Nitra vo vloae Sro 3154,!N Zbl (dalej len 2hoIOVIIEr'~ CI. II. Preambula 2 1 Objednavalel na obstaranie predmetj tejto zmluvy pouill postup verejného obstaravania zákazku s nizkou hodnotou POdri3 102 zakona č Z z o verejnom obstaravani a o zmene a dop!neni niektorych zilkonov v zneni neskorsich predpisov ktorého pravoplatnym vil azom sa sial zholovlle) CI. III. Predmet zmluvy 3 1 Predmelom tejto zmluvy sa zhotovitei' zavazuje vykon at a dodat pre objedna'/atela dielo. pnčom sa jl:!dna o uskutočnenie stavebných prac "Rekonštrukcia elektroinštalacie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou \I Leviciach NN prípojka", ktoré sú flnancova"é z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja podra pritoženého vykazu výmer 32 ZhotOViteľsa za vaz uje vykonal dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost
12 3 3 Objednavater sa zavazuje ie dokončene dielo prevezme a zaplati za Jeho ZhOl0v nl<: dohodnutu cenu 34 Miesto uskutočnenia prac Vseobecna NsP v LevIciach ul SNP č 19 Levice 3 5 Zavaznyml podkladmi pre zhotovenie diela su nasledujuce a pripadne dodatočne vzajomne odsuhlasené podklady VYkaz vymer čr. IV. Termin uskutočnenia prác 4 1 Zholovlter sa zavazuje 4 ~ 1 začaf s plnenim predmetu zmluvy do 5 kalendarnych dni odo dna odovzdama staveniska ukončiť práce v term ine 6 mesiacov od prevzatia staveniska 4 2 Ak zhotoviter uskutočni práce pred dohodnut'im terminom zavawje sa objednavaler tuto cast prevziať aj v skorsom ponuknutom termine 43 Objednavater sa zavawje, že dokoncené práce prevezme a zaplati za Ich uskutocnenle dohodnutu cenu čt. v. Cena 5 l Cena za zholoverll predmetu zmluvy v rozsahu podfa cl 1I1 tejlo zmluvy le stanovena do'1odou zr11uvnych stran v zmysle zilkona č ls/1996 Z z o cenach a vyhlaskou Ministerstva financii SR č 87/1996 Z z a Je dolczená zhotovitelom oceneným vykazom vymerom na Jednotlivé Doložky pnčom každá rozpočtová poloika sa uvádza s presnoslou na dve desatinné miesta a klory tvori prilohu c 1 k tejto zmluve 52 Cena za zhotovenie celého diela podfa dánku III :101 cena spolu bez DPH za vsetky práce a dodávky: hodnota DPH: cena celkom vratane DPH: EUR EUR 23917,51 EUR Slovom dvadsattfltlsícdeval stosedemnást Eur él pat desialjedna centov Tato cena Je konecná a nemenna 5 3 V cene podra tohto článku bodu 5 2 su obsiahnute aj naklady na vybudovame prevadzku udržbu. odvoz vyburanej sute vypratame zanadenla staveniska. náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou enerslou vrálane s tym spojenych nákladov zhotovl/eľa ďalej vsetky správy. skušky. alesly. certifikáty a pod nevyhnutné k riadnemu a včasnému zreahzovanlu diela 5 4 PoJozky stavemych prac a dodávok. v ktorych nie sú uvedene Jednotkové ceny sa objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v Inych cenach 5 5 Jednotkové ceny uvedene v ocenenom vykaze Vl mer su pre lu IStu poloi-ku slavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu stavt:iu
13 Cl. VI. Platobne podrrienky 6 1 Cenu za uskutočnené prace uhradi objedná"ate! na základe faktury ktoru zhotovitei vystavi a odosfe v troch vyhotoveniach objednavateľovl na za klade zlstovacleho protokolu o skutočne realizovanych prácach a dod~lvkach potvrdeného zástupcom objednavatera po ukončeni prac v zmysle tejto zmluvy 62 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doručenia 6 3 Zmluvné strany sa za vaz Uju ie počas realizácie slavby nezmenia svoj bezny učet uvedeny v cl l tejto zmluvy z ktoreho sa budu "Inancovar vydavky na predmet zmluvy 64 FaKtura na uhradu musi obsahovat náležlto5tl faktury ako daňového dokladu POPiS vykonanych prac a cenu Faktúra bude (ak r,evyplyva Z platnych pravnych predpisov Inak) obsahovat označenie povinnej a apravrene) osoby adresu sidlo čislo zmluvy cislo faktury_ deň odoslania a deň splatnosti faktury, označenie peňažného ustavu a čislo učtu. na ktary sa ma platil fakturovaná suma. označenie predmetu zmluvy odtlačok peclatky a podpis opravnenej osoby \. 6 S0bJednávater vykoná pred prevodom flnančnyc' prostriedkov vecnu a formálnu kontrolu faktury V pr1pade. že faktúra nebude obsahoval nalezltostl vyžadované pravnyml predpismi a naležltosh deklarované v tejto zmluve. objednavater vrall fakturu zhotovltefovl na jej dopineme V takom prjpaae sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti začne plynúl doručenim nadnej faklúry objednavaterovl Pre účely tejto zmluvy sa za den uhrady považuje jen odoslania pr1slusnej peňa znej sumy z úctu objednavalera na účel zhotovitera Cl. VII. Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 7 1 Objednavater Sl vyhradzuje právo odmlelnut prevziať predmel zmluvy z dôvodu nedodrzanla kvalltativnych podmienok pn realizácii diela 7 2 Objednavate!" ma pravc dielo neprevzlat najmä v pripade ak vady diela budu takého charakteru ze uzivanle diela aiebo Jeho pnslusrej casti klorá je predmetom preberania. bude ohrozené alebo podstatne zhoršené 7 3 Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchýlka v kvalite kvantite a parametroch diela ktoré su urcer.é vseobecne z<3vaznýml lechnlckym' normami a predpismi CI. VIII. Zodpovednosť za vady a zaruka 8 1 Zhotovlter zodpoveda za IO ze práce vykona podra podmienok tejto zmluvy a ze počas záručnej doby bude mat predmet zrrluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve 82 ZhotOViteľ zodpovedá za vady ktore predmet ma v čase jeho odojzdania objednavaleľovl Vady vykonanych prác zrejmé uz pn preberani musi objednávate! písomne vytknur Za vady. ktoré sa prejavili pc odovzdaní prác zodpoveda zhotovllel Iba vtedy ak boh spôsobené porusenlm jeho poih"lnosti
14 ,1~r3 Zhotoviter nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitim podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotoviteľ ani po vynaloženi všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistil' ich nevhodnosť. pripadne na ňu upozornil objednavatel'a a ten na rch použiti trval Zaručna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prac. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby má objednávateľ právo požadoval' od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotovitel' je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstránil' Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrán'll' prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, do 7 dni od prevzalia pisomneho uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odsträniť v čo najkratšorr. technicky možnom čase. CI. IX. Podmienky uskutočnenia prác 9 1 Zhotoviteľ je povinny vyhotoviť dielo včas a riadne Zholovíteľ sa zavazuje uskutoénil' práce vymedzene v bode 31 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady ana vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje. že má oprávnenie vykonávať prace v rozsahu čl Ill. tejto zmluvy Zhotoviteľ Je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať objednavatel'a o prieber.u vykonavanych prác 9 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje že práce pri plneni predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve. podľa výkazu vymer, v požadovanych kvalitativnych podmienkach, pn plneni precmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiaval" všeobecne závazne právne predpisy (z č 50/1976 Zb. Stavebný zäkon v znení neskoršich zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť vycnodiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávatel'a. zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvnych strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organov štätnej sprävy Zhotov'lter sa ďalej zaväzuje, že pri vykonävanych prácach sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti pri realizácii predmetu tejto zmluvy. 93 Objednávatel' zabezpeči pre zhotovitel'a moznosť napojenia na odber elektríckej energie a úžitkovej vody. 94 Zhotovíter zodpoveda za bezpečnost a ochranu zdravia vlastných pracovnikov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám. kloré by mohli vzniknút na majetku.zhotovilel'a a objednávatel'a Zhotovitel' zodpoveda za škody, ktore spôsobia Jeho pracovnicl na majetku objednávatera Z~otoviteľ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizacii súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy. 9.5 Zhotoviteľ počas uskutočf:lovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu. klary Je v jeho zriaďovatefskej pôsobnosli. Dôvod rozsah a predpokladanli alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevadzky Je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávatel'om vopred 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskulocnenía prac ZhotovItei' odstrani na vlastné náklady odpady, ktoré sú vysledkom Jeho činnosti
15 Čl. X. Zmluvné pokuty a sankcie 10 1 Ak zhotovitei' bez zavinenia objednávatela nesplni predmel zmluvy uvedeny v bode 3 1 v dohodnutom termine. zaplati zmluvnu pokutu vo vyške 002% z dohodnutej ceny za každy deň omeškania 102 V prípade. že sa zhotovitei" omešká so zacatím prac ma objednavatel prava uplatnit SI u zhotovltefa narok na zmluvnu pokutu vo vyške EUR za každy den deň omeškania so zacalim prac 103 Ak zhotov/lei" bez zavmenta objednavale!'a nesplni svoju ktorúkorvek povmnost vyplyvalúcu z lejto zmluvy. ktorej splnenie Je VIazané na urcily termin okrem bodu a 10 S. zaplatí zmluvnú pokutu vo vyške 50 % z ceny predmetu zmluvy 104 Objednavate!' zaplati úrok z omeškama IO vyške 0.02 % z dlžnej sumy v pripade omeškania so zaplatením faktúry za každy deň omeškania 10 5 Ak zhotovitei' nezacne s odstraňovanim vad v čase podra bodu 86 zaplaii zmluvnú pokutu vo vyske ,- EUR za každy deň omeškania 106 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknute právo na nahradu škody Čl. Xt. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom 11 1 Za spolup6sobenle objednávatera sa oznacuje odovzdanie a prevzalle diela a zaplatenie ceny za dielo ČI. Xtl. Odstupenie od zmluvy 12 1 ObJednavatel" môže od zmluvy odstupi!. najma ak a, zhotovltef poruši svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy takym spósobom. ktorf ktofy neumožnuje vecnú a casovu realizáciu prac. Ol zhotovitei porušuje svoje povinnosti Iyplyvajuce z tejto zmluvy opakovane alebo ~;:;:;; umyseine. \;o. '- cj zhotovitei' Je v omeškaní so zacatim plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo dna odovzdania staveniska 122 Odstúpenie je ucinné dnom dorucenia cznamenla o odstúpeni Čl. XIII. Spoločne a záverečné ustanovenía 13 1 Zavazkovy vztah zmluvnych stran V2nIKnuty na základe tejlo zmluvy sa nadi ustanovenlaml Obchodného zákonníka. nakoľko Ide o vzrah subjektov klary spada automaticky pod vztahy uvedené v ustanoveni 261 ods 2 Obchodného zakonnika 13.2 Zmluvu Je možné meniť alebo dopiňat len formou pisomnych a očislovaných dodatkov. odsúhlasenych a riadne podpisaných oboma zmluvnými siranami 133 Zmluva Je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorých po podpisani obdrži objednavatel' tn a zhotoviteľ dve vyhotovenia
16 13" ZhotovItei vyhlasuje ze suhlasi s podmienkami ureenyml objednavalelom v tejto zmluve 135 Zmluva nadobúda platnosľ dňom podpisu oblovoml zmluvnyml stranami a 0Cinnos\ dnom nasledovnym po zverejneni na Internetcvel stranke verejného obstaravatel"a 136 Neoddeliteľnou sueasľou tejto zmluvy le Pritoha t 1 - Ocenený vykaz vymer prac a suvlslaclch dodavok 13"{ Zmluvné stravy sa zavazuju rieslť pripadne spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou zmieru prostrednicivom štatutárnych Z3stupcov zmluvnych stran V pripade, že sa spor nevyfješi zmierom Je opravne na hociktora zo zmluvných stran POžiadal o rozhodnutie sporu prislušny všeobecny sud v SR podra ustanoveni obcianskeho sudneho poriadku 13 8 Zmluvné strany vyhlasujú. že Su spôsobilé na pravne úkony v celom rozsahu zmluvné prejavy su dostatočne urelté a zrozumiteľné zmluvn a vol'nos!' nie Je obmedzena ďalej že tato zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodných podmienok a svoj suhlas S Jej obsahom potvrdzujú potvrdzujú svojimi vlastnoručnými po.jplsml V Nitre dna 2013 V Nitre dna ;.>-- ELSPOL NR 5.ro Vaslnova 61, Nitra ICO IC OPH SK202J e mail: ejspol@e!spol.sk (ioc Ing Mtlan Be/ica PhD I-redseda Ntlflanskeho samosravneho krrj8 MaCln Komárt'iansky kona/el EL$flOL NR. s r o
17 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona Č Zb. Obchodného zákonnika v znení neskoršich predpísov a 3 ods. 4 Č Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. I. Zmluvné strany Objednávatel' : Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr. 69 Zastúpený: Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. predsedom Nilrianskeho samosprávneho kraja IČO: DiČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: (objednávateľ nie je platcom DPH) (ďalej len "objednávateľ") Zhotovitel' Ing. Miloš Hraška Pod Urbanom Levice Zastúpený: Ing. Miloš Hraška Bankové spojenie: Tatrabanka Č. účtu: IČO: DiČ: (ďalej len "zhotoviteľ") II. Preambula Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zskazku s nizkou hodnotou podľa 102 zákona Č Z. z. o verejnom obstarávani v znení neskoršich predpisov, ktorej viťazom sa stal zhotoviteľ. III. Predmet plnenia 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá pre objednávateľa projektovú dokumentáciu s názvom : "PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach" 3.2. Miesto realizácie diela: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levice, Ul. SNP Č. 19, Levíce 3.3. Rozsah a obsah projektovej dokumentácie: Vypracovanie PD na úrovni realizačného projektu v zmysle prilohy Č. 4 Sadzobnika pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnosti UNIKA v 6 - tich vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe - Výmena celého rozvodu elektroinštalácie aj s koncovými zariadeniami, - Nová pripojka elektrickej energie - Vyhotovenie a osadenie rozvádzačov - Elektroinštalačné práce a materiál, pomocné práce ( Nové rozvody žiadame uložiť pod omietky a do podláh, nie na povrchu) - Demontáž parných varných zariadeni - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - Po ukončeni prác požadujeme opravu omietok, obkladov, dlažieb a hygienický náter. - Projekcia varných zariadeni v tejto špecifikácii:
18 aj kotol elektrický objem 85 litrov - 2 ks b) kotol elektrický objem 150 litrov - 4 ks c) konvektomat elektrický programovateľný - kapacita 20 x GN 1/1-65, prikon min. 28 kw so zavážaclm vozikom, automatickým zmäkčovačom vody d) gastronádoby GN 1/ ks e) gastronádoby gvo 1/1 65 dierované - 20 ks Výkon inžinierskej činnosti, autorský dozor 3.5. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotovite! dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovýmí podkladmi objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií Zhotovíteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných prác. IV. Čas plnenia 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať deň nasledujúci po doručení podpisanej zmluvy o dielo a ukončí najneskoršie do terminu, ktorý je uvedený v bodoch až Termíny plnenia jednotlivých časti predmetu zmluvy podľa čl. Ili. sú nasledovné: Pre predmet plnenia v rozsahu bodu Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.4. rozhodnutí stavebným úradom do do vydania právoplatných 4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovanim projektu v rozsahu bodov 3.3. a jeho odovzdaním objednávateľovi, ukončením výkonu inžinierskej činnosti v rozsahu bodu OdovzdanIm diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie objednávateľovi na jeho adresu v 6 vyhotoveniach v písomnej podobe a 1 x CD nosič. ( vid' bod 3.3) 4.5. Dodržanie terminu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenía objednávateľa dojednaného v tejto zmluve Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutim spolupôsobenia níe je zhotoviteľ v omeškaní Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. V.Cena 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. v zneni neskoršich predpisov o cenách ako pevná cena a je podložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je nemenná. Cena predmetu plnenia v v rozsahu bodu: l l Cena bez DPH DPH I Cena vrátane DPH Rozsah podľa bodu 3.3. zmluvy I 5000,00 I 1000,00 I 6000,00 Rozsah podľa bodu 3.4. zmluvv I 1600,00 I 320,00 I Cena spolu v EUR 6600,00 bez DPH, DPH =1320,00 Spolu 7920,00 EUR s DPH
19 Slovom: sedemtisícdeväťstodvadsať euro s DPH 5.2. V pripade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom projekte vo vzájomne dohodnutej výške. VI. Platobné podmienky 6.1. Cenu za zhotovenie projektu uhradi objednávate!' na základe daňových dokiadov - faktúr, ktoré zhotoviteľ vystavi a odošle objednávateľovi po odovzdani diela podľa bodu 4.1. až 4.4 tejto zmluvy Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, čislo zmluvy, číslo faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má poukázať, fakturovanú sumu, označeníe díela, obtlačok pečíatkya podpís oprávnenej osoby V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležítosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľoví na doplneníe. V takom pripade sa preruši plynutíe lehoty splatností a nová lehota splatností začne plynúť doručenim opravenej faktúry objednávateľovi Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávate!'ovi je do 30 dni. VII. Ostatné dojednania 7.1. Objednávate!' sa zaväzuje, že počas prác na predmete obstarávania poskytne zhotovíteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní dopíňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovisk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete obstarávania Vlastnikom zhotoveného projektu je po prevzatí objednávateľ Zhotovíteľ bude pri plneni tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy. VIII. Záručná doba - zodpovednosť za vady 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmíenok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedá za kvalítu projektu do doby najblížšej rekonštrukcie Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdanía objednávateľovi Zhotovíte!' nezodpovedá za vady, ktoré bolí spôsobené, použítim nenáležitých podkladov prevzatých od objednávateľa Záručná doba je 5 rokova začína plynúť odo dňa odovzdania projektu Zhotovítel" sa zaväzuje odstráníť bezodplatne prípadné vady projektu bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie IX. Zmluvné pokuty 9.1. Ak zhotovite!' nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy v termíne podľa bodu 4.1. zaplati zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškanía V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.
20 X. Zaverecne ustanovenia 1Q 1 Vzťahy neupravene touto zmluvou sa primerane nadla ustanoveniami ObChodneho zakonnika a s nim suvlslacich pr3vnych predpisov 102 Menlt a doplnat obsah tejto zmluvy Je moiné,en formou pisomnych dodatkov ktoré budu platné ak budú podpisane oprávnenými zastupcami oboch zmluvnych stran 103 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. jedno si ponechfl zhotoviteľ a štyn objednávater 104 Zmluva sa uzatvélra na dobu uréltu, do doby ukončenia autorského dozoru, najdlhsie do doby ukončenia ukončenia realjzácie diela 105 Zhotovilef vyhlasuje ie súhlasi Spodmienkami verejného obstarávania uréenymj objednávaterom 106 Zmluva nadobuda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnymi stranami a účlnnosľ dnom nasleoujúclm po dni Jej zverejnenia na Internetovej stránke verejného obstarávatera V Nitre dna V leviciach dna objednávateľ Doc Ing Milan Belica, PhD predseda Ntlllansl<eho samosprávneho kraja z ovlter..
21 -- < <- - --_._- vypis Z IUIlTASTR/l. HEtN.ITECNOSTi ---- vypis Z IUIlTASTR/l. HEtN.ITECNOSTi -:;':':::"'.~..-. t..,_...n.. e,uh _n<ov~_tma VYPtS Z USTU Vl.ASTNlcTVA t. 71 ~.. ~., _. -, _ o - o - o - o - o... - _. -- _...- ""...--._,... -, _.._..._. - -~ --..._..~ -~ -,..._- - - o _. ~-- -, - o o - " - o -.. o.- ~- ~. - o - z-o _. - " o.. ~-.. - o - o.. o ~- - - o - o o.. " ".. ".... -<--_...,,,
22 -,-_.. P...""lY ~.It. C.._.'""" po o -_..-_."'..._... ~., --, oo, " -., -...._. "...""_.,.,,...".. "..", la."..._. " " _ "._.._, _. t " "._.._, """ _._-' _ 0'._.._,.-,,-,._.,---.._,.--..._.1' , P...cuY...'" "E. _... oa,"apo oot.-. _'ll" _... """'......~UO '''~ '" _... "'~, -- :::::...-.._,.-,,---.._ , ,,,,,.....u. " ""'""".IlJOOI' ~. " -""""''''''IlJOOI''...~.., ""'''''.IlJOOI'.,., ~. 0'NV"",""".1lJOOI'..." ""...,..." " """*".." " 'YOl"''''''''''''''... "" 01>."'0 " OT".,..,....., 'IO' "".."".., vo<n'... " OO". _ ,.-... OT" ",,...""" """""'".._...., "...., " TUI'OOl, OJT...' "..., ~. """"'--'"..._..._..._...~_.....,' --...' 'IUI' " >1._-.0fOU<l",...,.' "..., ,.... o' _H'...-._...._... >1._- o' _H'...-._...._... '- -,,,,,,,
23 Stavby Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň odpadových vôd a iné) 14 - Budova obchodu a služieb 12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO; a Spoluvlastnícky podiel miesto tjvalého pobytu (sídlo) vlastníka Účastník právneho vzťahu: Vlastník 1 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova ZA, Nitra, PSČ , SR 1 /1 IČO: Ziadosť Č.Z-93/99 zo dňa , upovedomenie o zápise kultúrnej pamiatky č.34/99 zo dňa Ziadosť č e zo dňa , hospodárska zmluva č iprav., č.z 7635/2000 zo dňa Rozhodnutie o oprave chyby v KN Č.OU KAD zo dňa Rozhodnutie OU KAO 169/2000 zo dňa Ziadosť Č E zo dňa , Z zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č. 9171/ zo dňa , Z-5313/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/2001~12zo dňa , Z-5314/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č zo dňa , Z~5315/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č zo dňa , Z-5316/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č. 9171/ zo dňa , /2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č zo dňa , Z 5318/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č.9171/2001-7zo ňd a , /2001 zo dňa Listina o určení súpísného čísla Č. 9171/ zo dňa ,2-5322/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/2001~3zo dňa , Z-5323/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/ zo dňa , 2~5324/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č. 9171/ zo dňa , /2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla Č. 9171/2001 zo dňa ,2-5326/2001 zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/ ,23 zo dňa ,2-5386/2001 zo dňa , geom.plán č zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/ ,20,18,21 zo dňa , Z-5385/2001 zo dňa , geom.plán č zo dňa Listina o určení súpisného čísla č. 9171/ ,16,15,14 zo dňa , /01, Z , Z , Z zo dňa , rozhodnutie OU Č. P zo dňa , geom.plán č zo dňa Zmluva o prevode správy majetku štátu zo dňa , dodatočná listina o určeni sč. č.9754/2000 zo dňa , geom.plán č zo dňa , žiadosť Č.Z zo dňa Návrh na zápis vlastníctva zo dňa , protokol o odovzdaní nehnuteľného majetku uzatvorený v súlade s 5 osd. 1 a 2 v spojení 3 ods. 1 zákona NR SR Č Z.z. o majetku vyšších územných celkov, Č.Z zo dňa Návrh na vykonanie zápisu do katastra č.5d9f2004 zo dňa , geom.plán č.8/2004 zo dňa , Č.Z zo dňa Návrh na vykonanie zápisu geometrického plánu č.41/2004 zo dňa , č /05 zo dňa Návrh na zápis odňatia nehnutel'ností vedených na LV č.472 v k.ú.levice zo správy Nemocnice s poliklinikou Levice,na podklade uznesenía Zastupiteľstva NSK č.101/2005 zo dňa S,Z zo dňa V darovacia zmluva zo dňa Z zo dňa Žiadosť o zmenu sidla zo dňa Kúpna zmluva Č.V-4927/2010zo dňa , Geometrický plán č zo dňa a Dodatok č.1 zo dňa
24 Titu/y nadobudnut;a LV: Ustanovenie Ministerstva zdravotnictva SR c.2508/1993~a zo dna Hospod.zmluva zo dna ,~Z~Z172/94 zo dna Zmluva o delimitacii podla ust.zak.c.541/92,~z~2210/94 zo dna Ziadost o zalozenie LV na nadstavbu c.z~z989/94 zo dna , rozhodnutie c.6/94prim/194~4715/94 zo dna , geom.plan c.p-os-94 zo dna Dodatocne rozhodnutie o urceni supisneho cisla c.4/96prim/ /96 zo dna , c.z-5025/96 zo dna Aiadosť,rozhodnutie č.j.10401/2003~jes.mesta~levice zo dňa ~Z~5111/2003 zo dňa 7.11.Z003. Žiadosť o výmaz.stavby, Rozhodnutie o zrušeni súpisného čisla Č.:2307/2012 zo dňa , Rozhodnutie o zruseni súpisného čísla C.:2307-1/2012 zo dňa , Č. Z-7569/2011 zo dňa ČASŤ C: ŤARCHY Por.č.: Zmluva o zriadeni vecného bremena Č.V~3046/2004 zo dňa ~vecné bremeno-právo prechodu peši a autom cez parc.č.6363/9,6363/10,6363/11,6437/2 v prospech vlastníka parc.č.6437/ /04. Podi'a geom.plánu č.41/2004zo dňa , Č.Z-2766/05 zo dňa V-4930/ Vecné bremeno ~ spočívajúce v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami v prospech vlastníkov pozemku registra E KN parc.č.5395 cez pozemok registra C KN parc.č /7- v.z. 857/2012, 753/2013. V~4972/ vecné bremeno zo zmluvy zo dňa , dodatok zo dňa Z012, Rozhodnutie zo dňa spočívajúce v povinnosti každočasého vlastníka zaťažených pozemkov registra CKN p.č. 6034/2 strpieť uloženie, výstavbu a riadne užívanie kanalizačného potrubia s revíznou šachtou s pripojením na dažďovú kanalizáciu a vodovodného potrubia na zaťaženom pozemku registra CKN p.č , vstup zodpovedných osôb pešo a motorovými vozidlami k vykonaniu bežných prehliadok, údržby a opráv v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 015/2011, ZPM 5993 v prospech vlastníka bytu č. 2 na 1.p., vchod č.103 a nebytového priestoru garáž G2, suterén, vchod č.103 pod Bi - Viglaš Miroslav r.viglaš nar a Mária Viglašová r.rončáková nar v 1/1 a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti a 1450/38420, v prospech vlastníka bytu č. 1 na 1.p., vchod č.103 a nebytového priestoru garáž Gi, suterén, vchod č.103 pod B 2 - Mertan Alexander r.mertan nar a Eva Mertanová r.brzová nar v i/i a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 8610/38420 a 1450/38420, v prospech vlastníka bytu č. 4 na 2.p., vchod č.103 a nebytového priestoru garáž G4, suterén, vchod č.103 pod B 3 - Bažo František r.8ažo nar a Ida Bažová r.kišová nar v 1/1 a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo vel'kosti 7700/38420 a 1450/38420, v prospech vlastníka bytu č. 3 na 2.p., vchod č.103 a nebytového priestoru garáž G3, suterén, vchod č.103 pod B 4 - Viglaš Miroslav r.viglaš nar a Erika Viglašová r.fergešová nar v i/i a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 7700/38420 a 1450/ v.z. 957/2013, 753/2013. V-951/2012. vecné bremeno zo zmluvy zo dňa j rozhodnutie zo dňa spočívajúce v povínnosti každočasého vlastníka pozemkov E KN parc.č. 5398/2, 5398/6 vedených na LV č zriadiť, vybudovať, uložiť pod povrchom a užívať plynovodné potrubie a prípojky, zriadiť a uživať ochranné pásmo inžinierskej siete a právo vstupu osôb a vjazdu technických zariadeni a dopravných prostriedkov za účelom prevádzkovania, užívania j kontroly, údržby, úpravy, výmeny, zmeny, opravy alebo odstránenia inžinierskych sietí v rozsahu podl'a geometrického plánu č. 26/2011 v prospech vlastníka pozemkov: C KN , 13269/7~ v.z. 957/2012, 753/2013. V~3337/2012 -vecné bremeno spočívajúce v práve 1. uloženia a vedenia 1.1. vodovodného potrubía PVC DN 110 a LT DN 110 v rozsahu podl'a geom. plánu Č. 5/2012, ZPM 6205 na častiach pozemkov: CKN p.č.6034/2, EKN vodovodného potrubia LT DN 300 v rozsahu podl'a geom. plánu 5/2012, ZPM 6205 na častiach pozemkov: CKN p.č. 6034/2, 6035/1, 6035/10, 6037/2, 13269/7, 13270/7, EKN p.č zriadenia pásma ochrany vodovodného potrubia v rozsahu podľa geom. plánu č. 5/Z012, ZPM 6205 na častiach pozemkov: 2.1. CKN p.č.6034/2, EKN 5397 pre PVC DN 110 a LT DN CKN p.č. 6034/2, 6035/1, 6035/10, 6037/2,13269/7,13270/7, EKN p.č.5397 pre LT DN 300 v prospech Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. Nitra, 160: pričom obsahom vecného bremena je právo uskutočnenia a vedenia podzemnej stavby vodovodného potrubia na vyššie uvedených častiach pozemkov a zriadenie ochranného pásma vyššie uvedených častiach pozemkov a povinnosť povinného z vecného bremena strpieť na uvedených častiach pozemkov zriadenie a vedenie tohto potrubia, prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržby potrubia, obmedzenie užívania v pásme ochrany potrubia, a to najmä zákaz vykonávaťzemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy na základe zmluvy o zriadeni vecného bremena č.14448/14-cs/2012 zo dňa , Rozhodnutie zo dňa V.z. 957/2012, 753/2013. Zmluva o zriadení vecného bremena Č.V-2819/99 zo dňa o práve vstupu na p.č. 6363/1 pre každočasého vlastnika pozemku p.č vz.2491/99. Zmluva o zriadení vecného bremena Č.V-3463/2000 na dobu neurčitú o práve prechodu a prejazdu cez parcel.č.6363/1, pre každočaséhovlastníka parcel.č vz.2915/2007. V-2120/ Vecné bremeno - spočívajúce v práve prechodu peši a autom cez pozemky: parc.č.6363/9, 6363/10 v rozsahu geometrického plánu č.i1/2010 zo dňa , v prospech každočasého vlastníka pozemku: parc.č.6363/12.
25
26
27 7. bod (materiál č. 299) Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 46/2015 z 9. riadneho zasadnutia, konaného dňa 04. mája 2015 Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť uzatvorenie dodatku č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Nemocnicami s poliklinikami n. o., Štefánikova trieda 69, Nitra Predmetom dodatku č. 12 budú nasledovné zmeny : V zmysle čl. I Predmet zmluvy v bode 1.3/ sa mení obsah prílohy č. 2 v bode a) nasledovne: V prílohe č. 2, ktorá obsahuje dlhodobý hmotný majetok v bode a) budovy a stavby sa na základe 1/ zmluvy o dielo č. 1759/2011/MAJ uzatvorenej dňa medzi NSK a Ing. Milošom Hraškom na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s názvom : PD Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach v hodnote 6.000,- a 2/ zmluvy o dielo č. 79/2013/MAJETOK uzatvorenej medzi NSK a ELSPOL NR s.r.o. so sídlom Vašinova 61, Nitra na uskutočnenie stavebných prác Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Leviciach v hodnote ,51 a 3/ zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa navyšuje hodnota nehnuteľnosti neurológia a stravovacia prevádzka súp. č na parc.č vedená na LV č. 472 v k.ú. Levice spolu o sumu ,51. u l o ž i ť riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť podpísanie dodatku č. 12 k nájomnej zmluve v lehote 40 dní od nadobudnutia účinnosti uznesenia 05. máj 2015 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
28
M ÄÁ. st Váš list číslo/zo dňa. Stále pracovisko Nitra Mariánska dolina 7, Nitra. Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce
SLOVENSKÁ IN Š PEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Stále pracovisko Nitra Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra Mesto Zlaté Moravce 1. mája 2 953 01 Zlaté Moravce ľ'' L.,.,
More informationRádionavigačné systémy
PRIESKUM TRHU Rádionavigačné systémy Výzva na predloženie ponuky Obstarávateľ Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 23 07 Bratislava 216 vyzýva v rámci prieskumu
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. M.Rázusa 14, Žilina 4K 23/2011 S647
K009578 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1956 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka
More informationRadlinského 20, Spišská Nová Ves. Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
K016644 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 172 Obchodné
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. Piaristická 44, Trenčín 28k/4/2011 S1369
K013266 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. Horná 23, Banská Bystrica 1K 3/2012 S1140
K004651 IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965 Titul, meno a priezvisko správcu: značka správcovského spisu: značka súdneho spisu: Ivona Kubove Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča JUDr. Matúš
More informationK Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 198 ods. 1 ZKR). Okresný súd Bratislava I dňa Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006586 Spisová značka: 6K/53/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, správcom
More informationSúd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: František Snoha, nar , bytom Muškátová 2596/9, Pezinok, občan SR.
K026326 6K/49/2016 Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, bytom Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
More informationK Okresný súd Bratislava I dňa JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník K010851
K010850 Spisová značka: 2K/76/2013 Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ján Široký, nar. 09.04.1959, bytom Jána Smreka 16, 841 08 Bratislava uznesením č.k. 2K/76/2013-266 zo dňa 15.02.2017,
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. Obchodná 2, Bratislava 2K/23/2012_S-1312
K015481 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 010 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: značka správcovského
More information29. augusta 31, Banská Bystrica
Obchodný vestník 115/215 Deň vydania: 18.6.215 K13681 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bergnacht Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: A. Sládkoviča 65/14, 969 1 Banská Štiavnica IČO/Dátum
More informationÚpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Číslo správcovského spisu.: 28K/6/2013 S , Majetok vo vlastníctve úpadcu
K013115 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
More informationSlovenskej jednoty 8, Košice 26K/43/2013 S1281. Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
K012848 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 204 064 Titul, meno a priezvisko správcu: Spisová značka správcovského
More informationObchodná 2, Bratislava
K024864 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VR JET, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 088 Titul, meno
More informationPopis: dodávka FORD Transit 1,9 TDI, (v zlom technickom stave, s počtom najazdených kilometrov cca ), ŠPZ: PO808BO
K021789 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kuzmányho 29, 040 01 Košice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 838 Titul,
More informationDOPRAVNÝ URAD LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, BRATISLAVA TRANSPORT AUTHORITY M. R. ŠTEFÁNIK AIRPORT, BRATISLAVA, SLOVÁK REPUBLIC ROZHODNUTIE
DOPRAVNÝ URAD LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA TRANSPORT AUTHORITY M. R. ŠTEFÁNIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVÁK REPUBLIC Mestská časť PODUNAJSKÉ BISKUPICE 836-Iz Bratislava 07.11.2016 Došlo:
More informationK Okresný súd Bratislava I dňa Mgr. Angela Balázsová, sudca K012197
K012196 Spisová značka: 6K/34/2015 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: InCoFin, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Račianska 109/a, 831 02 Bratislava, IČO: 35 890
More information16/02/2017 Nelly Piralkova Saga Commodities a.s.
* 16/02/2017 Nelly Piralkova Saga Commodities a.s. SAGA COMMODITIES TRADING Saga Commodities je sprostredkovateľom na špecializovaných trhoch pre obchodovanie s emisiami CO2. Naša činnosť je zameraná geograficky
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie
K016157 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 846 500 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: Spisová značka správcovského
More informationNa stanicu 16, Žilina. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
K022987 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Katarína Rumanová Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karola Kmeťku 3165/9, 010 59 Žilina IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976 Titul,
More informationOkresný súd Košice I 17Er/1741/ JUDr. Patrícia Miskolczyová ECLI:SK:OSKE1:2012: Uznesenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 17Er/1741/2009 7109219545 21.02.2012 JUDr. Patrícia Miskolczyová
More informationSpisová značka súdneho spisu: 2K/19/2009 Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
K008758 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Kurila - KUSING Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krátka 119/12, 059 92 Huncovce IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 946 440 Titul,
More informationZáhradnícka 10, Komárno
K020366 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEROSTEEL s. r. o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: č. d. 332, 941 34 Jasová IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 256 849 Titul, meno a priezvisko
More informationPRÍLOHA 1 NÁZOV, LIEKOVÁ FORMA, KONCENTRÁCIA, CIEĽOVÝ DRUH, SPÔSOB PODANIA LIEKU, DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH
PRÍLOHA 1 NÁZOV, LIEKOVÁ FORMA, KONCENTRÁCIA, CIEĽOVÝ DRUH, SPÔSOB PODANIA LIEKU, DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH 1 Austria Wyeth Lederle Pharma GmbH, Fort Dodge Waidhausengasse 19/9, A-1140, Vienna
More informationRadlinského 1718, Dolný Kubín
K018548 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 669 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka
More informationHollého 10, Nitra
K023670 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Marko Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: neuvedené neuvedené, neuvedené Nitra IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1956 Titul, meno
More informationNárodný pochod za život visual identity. design manual
Národný pochod za život visual identity design manual riverstone s.r.o. 2013 Copyright 2013 KBS Táto publikácia bola vydaná spoločnosťou riverstone ako médium na zabezpečenie správneho použitia ochranných
More informationStaničná 9, Poprad - Matejovce
K018787 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bibiána Benčíková Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sídlisko Lúčna 819/3, 093 01 Vranov nad Topľou IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1972
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. K Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
K016719 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1972 Obchodné meno správcu: Sídlo správcu: značka správcovského spisu:
More informationSeberíniho 2, Bratislava
K011926 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Horvát Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Záhorie 62, 901 01 Malacky IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1975 Obchodné meno správcu:
More informationCentrum 27/32, Považská Bystrica 40K/27/2014 S1562. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
K005667 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680 Titul, meno a priezvisko správcu: Spisová značka správcovského
More informationPRÍLOHA 1 NÁZOV, LIEKOVÁ FORMA, KONCENTRÁCIA, CIEĽOVÝ DRUH, SPÔSOB PODANIA LIEKU, DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH
PRÍLOHA 1 NÁZOV, LIEKOVÁ FORMA, KONCENTRÁCIA, CIEĽOVÝ DRUH, SPÔSOB PODANIA LIEKU, DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH Austria Wyeth Lederle Pharma GmbH, Fort Dodge Waidhausengasse 19/9, A-1140, Vienna
More informationZa Ladislav Máday MADAY CO, Gúgska 23, Nové Zámky, Ladislav Máday, ,
K000410 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIDEO Slovakia s.r.o. v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Družstevná 5/2821, 942 01 Šurany IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 167
More informationJarkova 89/3116, Prešov. Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
K012363 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ML DIPA, s.r.o. "v konkurze" Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kračúnovce 3, 058 01 Kračúnovce IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 500 119
More informationSun Valley Resort, Sun Valley (Idaho) zamestnávateľa stretneš v Bratislave už
Sun Valley Resort, Sun Valley (Idaho) zamestnávateľa stretneš v Bratislave už 17.2.2018 Ak miluješ prírodu, nie je nič lepšie ako Idaho. Rafting, vychádzky v prírode, vodopády... to všetko nájdeš v dobrej
More informationKonkurzy a reštrukturalizácie. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
K015980 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 728 324 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka
More informationGERMANY (SXF)Berlin Schonefeld- Berlin Schönefeld Airport. Airport Charges
1. Landing 01-Jan-2006 26-Jul-2016 Over 6 tonnes EUR 4.45 Unit rate x MTOW_t 1. On each landing there is a noise surcharge (see Noise charge). 1. See Incentive schemes in attachment. 2. Lighting surcharge
More informationHeydukova 12-14, Bratislava. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
K003785 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špurek Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lichnerova 33/94, 903 01 Senec IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1963 Titul, meno a
More informationNávrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY. o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii. {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}
EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 2. 2016 COM(2016) 43 inal 2016/0027 (COD) Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vyuívaní rekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii {SWD(2016) 19 inal} {SWD(2016) 20
More informationRIADENIE RIZÍK PRAKTICKY
RIADENIE RIZÍK PRAKTICKY PODĽA NORMY ISO 31000 MANAŽÉRSTVO RIZIKA so zameraním sa na požiadavky noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších Praktické návody, príklady, vzorové formuláre
More informationJarkova 89/3116, Prešov. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
K007471 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956 Titul,
More informationK rozhodol. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Okresný súd Bratislava I dňa JUDr. Katarína Bartalská, sudca K011745
K011744 Spisová značka: 2K/17/2015 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slavomíra Tomkovičová, nar. 08.12.1976, bytom Záhorská Bystrica 7699/31, 841 06 Bratislava,
More informationRaňajky Breakfast Café & Restaurant
Raňajky Breakfast Café & Restaurant Štúrova 10, 811 02 Bratislava, Slovakia t +421 2 32 17 18 08 m +421 917 984 309 reservations@rosethotel.sk www.rosethotel.sk/tulip Bohatý výber z raňajkového bufetu
More informationexpungement of conviction, amnesty, pardon, aggratiation, rehabilitation.
Visegrad Journal on Human Rights Stanislav Pisár Kľúčové slová: zahladenie odsúdenia, amnestia, milosť, agraciácia, rehabilitácia. Key words: expungement of conviction, amnesty, pardon, aggratiation, rehabilitation.
More informationNATIONAL LEGISLATION: SLOVAKIA
NATIONAL LEGISLATION: SLOVAKIA 1. Slovak Family Act (no. 36/2005) 2 2. Constitutional Law (no. 161/2014) amending the 1992 Constitution 5 3. The Constitution of the Slovak Republic as the fundamental act
More informationK Okresný súd Bratislava I dňa Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník K001986
K001985 2R/1/2011 Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PLAZMA, s.r.o., so sídlom Bulharská 60, 821 04 Bratislava, IČO: 35 862 041, správcom ktorého je itrustee
More informationR O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžf/43/2016 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloţenom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej
More informationName: Katakana Workbook
Name: Class: Katakana Workbook Katakana Chart a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa wo n ga gi gu ge go za ji
More informationKomenského 33, Šaľa 25K/33/2015 S1272
K008884 Obchodné meno/názov/meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984 Titul, meno a priezvisko správcu: Sídlo správcu: Spisová značka
More informationPortable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12
Portable Convenient Red/ Orange Vegetable Options for K12 Unlimited K12 Menu Solutions: Offer these veggies everyday for dipping with popular entrees like Pizza, Chicken, & Burritos! Red/Orange Veggie
More informationFarma - Srečko Trbižan. 1. úvod. 2. Profil promotéra
Farma - Srečko Trbižan 1. úvod Farma sa nachádza v tradičnom vinárskom regióne na západe Slovinska nad údolím Vipava v blízkosti mesta Ajdovščina. Údolie je charakterizované stredomorským klimatickým vplyvom,
More informationHACCP systém základné pojmy
HACCP systém základné pojmy 1 HACCP systém základné pojmy Všeobecné ciele - zdôrazniť nevyhnutnosť kontroly a monitorovania; - zdôrazniť dôležitosť realizácie programu; - pochopiť, že systém HACCP je samokontrolným
More information(43) International Publication Date ft ft 8 March 2012 ( ) 2 12/ 2 A2
(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) (19) World Intellectual Property Organization International Bureau (10) International Publication Number (43) International
More informationCENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA
CENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA Účinnosť od 1. 2. 2017 CENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
More informationIlio Volante. Composer: Italia, Rome
Ilio olante Composer Italia, Rome Aout the artist Was orn in Italy in 1964, he as still a teen ager hen he started his musi studies (saxophone) shoing from the very eginning a partiular predisposition
More information1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú. Názov Ulica PSČ/mesto Telefón Webová stránka
Verzia: 1.0 sk dátum zostavenia: 04.11.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Identifikácia látky Číslo výrobku Registračné číslo (REACH) 1.3 Údaje o
More informationPaddy McGinty's Goat
2 Paddy McGinty's Goat Taditional olk song a. Leslie Helett 5 q 15 4 J â ä he, sue o goat's milk, I mean to have me ill he ound it as a Bill. 9 A & # # no live all oh They â 1 Mis - te Pa - tick - ty,
More informationçbevrlyrly Architectural Commission Report
Worthe çbevrlyrly City of Beverly Hills Planning Division 455 N. Rexford Drive Beverly Hills, CA 90210 TEL.(310)285-1141 FAX.(310)858-5966 Architectural Commission Report Meeting Date: Subject: Project
More informationÚradný vestník Európskej únie L 117. Právne predpisy. Nelegislatívne akty. Zväzok mája Slovenské vydanie. Obsah MEDZINÁRODNÉ DOHODY
Úradný vestník Európskej únie L 117 Slovenské vydanie Právne predpisy Zväzok 58 8. mája 2015 Obsah II Nelegislatívne akty MEDZINÁRODNÉ DOHODY Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/733 z 9. októbra 2014 o podpise
More informationŠtatút 8. ročníka súťaže prvého horského festivalu vín s prihláškou
Štatút 8. ročníka súťaže prvého horského festivalu vín s prihláškou 1. Vyhlásenie súťaže Ôsmy ročník festivalu vín Wine Snow Donovaly 2018 (ďalej len Wine Snow) organizujú horeca prevádzky aktívne zapojené
More informationČíslo ES Číslo CAS Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Dobrovoľné bezpečnostné informácie na základe formátu karty bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Verzia: 1.0 sk dátum zostavenia: 09.11.2018 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
More informationVÍNNA KARTA WINE CARD
VÍNNA KARTA WINE CARD Šumivé víno / Sparkling Wine Blanc de Blancs, Pavelka a Syn, N.V. 29,00 EUR Akostné víno, Suché 0,75l Taliansko / Italy Prosecco di Valdobbiadene Superiore, Santa Margherita, N.V.
More informationCENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA
CENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA Účinnosť od 1. 1. 2018 CENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE KLIENTOV FIREMNÉHO BANKOVNÍCTVA UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
More informationMORNING FARE EARLY RISER THE CLASSIC CONTINENTAL COLLEGE OF DUPAGE BREAKFAST BUFFET. Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee
MORNING FARE n n er or e e er e 12 EARLY RISER $.29 per per on Pastry Basket, Assorted Juice & Coffee THE CLASSIC CONTINENTAL $7. 9 per per on Seasonal Cubed Fresh Fruit Tray tr B t Baker s Choice of Two:
More informationInstitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2018 Všechna práva vyhrazena
1 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2018 Všechna práva vyhrazena Elektronická verze dokumentu je dostupná na http://www.iprpraha.cz/bydleni 2 Obsah Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More informationJanuary OAK WEALTH ADVISORS 2019 ABLE ACCOUNT COMPARISON MATRIX AK AL AR AZ CA ABLE Contact Information
AK AL AR AZ CA ak.savewithable.com 888.609.8871 enableal.com 866.833.7949 ar.savewithable.com 888.609.8874 az able.com calable.ca.gov 833.225.2253 YES YES YES YES $40 to $60 $45 $40 to $60 $42 $37 Portion
More informationSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva zdravotníckych odborných štúdií. Pokyny na spracovanie príspevku do zborníka
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva zdravotníckych odborných štúdií Pokyny na spracovanie príspevku do zborníka VZDELÁVANIE SESTIER NA SLOVENSKU (krátky názov príspevku
More informationVZOR formálnej úpravy konferenčného príspevku/posteru
Príloha Pokyny pre autorov VZOR formálnej úpravy konferenčného príspevku/posteru Analýza determinantov dlhodobej starostlivosti o chronicky chorých (názov konferenčného príspevku/posteru v rozsahu do 7
More informationČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Food and Eating Habits Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT26 Datum
More informationFinnish foreign trade 2015 Figures and diagrams FINNISH CUSTOMS Statistics 1
Finnish foreign trade 215 Figures and diagrams 8.2.216 FINNISH CUSTOMS Statistics 1 IMPORTS, EXPORTS AND TRADE BALANCE 199-215 7 billion e 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
More informationEUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes !!!!!!!!!!!!
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes REF 1.019 May 2004!!!!!!!!!!!! EXCISE DUTY TABLES Part I Alcoholic
More informationSLOVENSKO. Žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku
SLOVENSKO A L L I N FOR I NTEGR AT ION Žiadatelia o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism Report 2017 Osoby s
More informationEUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes REF 1.021 July 2005 EXCISE DUTY TABLES Part I Alcoholic Beverages
More informationRecipe book. Dried Delicacies
Recipe book Dried Delicacies In order to help protect the environment, you can download the recipes online at Pour des raisons de protection de l environnement, vous trouverez les recettes en ligne, à
More informationHomer and Rhonda Henson
2013 LOUISVILLE PECAN COMPANY Greetings from the Henson Family Enjoy We d like to thank our friends and customers for their loyalty and support throughout the years. We look forward to hearing from you
More information'35-38 'o-~ PA/RL. c, 32. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason. oranges as the average of 2 or 3 seasons.
40D. 300 Earl y Q"(\c( IOO ".., i '. '",.x '35-38 'o- PA/RL r A9] 5.- 5 Orla"rldo 4. c, 32 60.. 4-0 20 ' c Figure s 0 N D J F M J\ AI. Weight.(g) and juice (ml/loo g fruit) of early and midseason oranges
More informationKRONIKA MESTA STUPAVA ROK: KRONIKÁRKA: Mgr. GABRIELA PROKEŠOVÁ
KRONIKA MESTA STUPAVA ROK: 2015 KRONIKÁRKA: Mgr. GABRIELA PROKEŠOVÁ 1 KRONIKA MESTA STUPAVA ROK: 2015 Tento zväzok kroniky Mesta Stupava obsahuje 123 strán, slovom stodvadsaťtri....... primátor mesta prednosta
More informationLOUISVILLE PECAN COMPANY
2016 LOUISVILLE PECAN COMPANY Greetings from the Henson Family Enjoy We d like to thank our friends and customers for their loyalty and support throughout the years. We look forward to hearing from you
More informationNázov Ulica PSČ/mesto Telefón Webová stránka. Limbova Bratislava (0)
Verzia: 2.0 sk Nahrádza verziu: 01.07.2015 Verzia: (1) dátum zostavenia: 01.07.2015 Revízia: 26.01.2018 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Identifikácia
More informationPredictions for Algol type Eclipsing Binaries in August 2017
Predictions for Algol type Eclipsing Binaries in August 2017 The following predictions are calculated for Central England but should be usable for observers throughout the British Isles. The format of
More information% of Reference Price 190% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Beef & Veal Production (E28 Slaughtering) - Tonnes
Trade Prices Production Production & Stocks DG AGRI DASHBOARD: BEEF AND VEAL Last update: 23.11217 Carcasse Live Animals 2.2% 9.3% -6.3% -4.% -1.9% -6.2% 5.2% /1 kg Tonnes cw /head /kg 14.2% 1.1% -1.7%
More informationGuidelines on the registration of national guides to good practice. In accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 852/2004
EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GERAL Brussels, 15 July 2008 Guidelines on the registration of national guides to good practice In accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 852/2004
More informationVYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAHE 8, SPOL. S.R.O. Petra Klemová
VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAHE 8, SPOL. S.R.O. Petra Klemová Marketingový mix vo vybraných vinárstvach Malokarpatských vinohradov Bakalárska práca 2018 Marketingový mix vo vybraných vinárstvach Malokarpatských
More informationRoom Type Room G Building Community Village Availability?
Freshmen Females Room Double G213A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double G215A F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Triple G224B F GA Wellness Cabernet Village Ready Now Double MR322B F MR
More informationThe Relation Between the Volatile and Total Acidity in Starters and in Cultures of S. Lacticus.
July, 1921 Research Bulletin No. 66 The Relation Between the Volatile and Total Acidity in Starters and in Cultures of S. Lacticus. By W. A. Cordes and B. W. Hammer AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION IOWA
More informationEUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION TAX POLICY Excise duties and transport, environment and energy taxes REF 1.020 January 2005 EXCISE DUTY TABLES Part I Alcoholic Beverages
More informationExhibit C. CBOT and CME Agricultural Products Block Thresholds and Reporting Times
Exhibit C CBOT and Agricultural Products Block Thresholds and Reporting Times (additions underscored; deletions struckthrough) Block Trade Minimum Quantity Threshold Level Reporting Times (Minutes) Effective
More informationTABLE OF CONTENTS. Box Contents...3. Quick Start Instructions Important Information Declaration of Conformity Intended Use:...
USER GUIDE engb TABLE OF CONTENTS Box Contents...3 Quick Start Instructions... 4 Important Information...13 Intended Use:... 13 Probe Usage.... 13 Disposal Requirements... 14 Technical Specifications....
More informationCORPORATE PRESENTATION
CORPORATE PRESENTATION Over 26 years on the market More than 30 000 000 baguettes & sandwiches sold per year ESTONIA RUSSIA LATVIA WHO WE ARE Leading producer of baguettes & sandwiches in Central Europe.
More informationMary Lake-Thompson Ltd.
Mary Lake-Thompson Ltd. 217 HOLIDAY TABLE OF CONTENTS COLLECTIONS Page Amaryllis & Poinsettia... 32-34 Autumn... 73-81 Bees... 35 Bikes... 8-15 Birds... 28-3 Cabin & Forest... 24-27 Camper... 12-15 Candy
More informationTABLE OF CONTENTS. Box Contents...3. Quick Start Instructions Important Information Declaration of Conformity Intended Use:...
USER GUIDE engb TABLE OF CONTENTS Box Contents...3 Quick Start Instructions... 4 Important Information...13 Intended Use:... 13 Probe Usage.... 13 Disposal Requirements... 14 Technical Specifications....
More informationThe role of non-performing loans in the transmission of monetary policy
The role of non-performing loans in the transmission of monetary policy Sebastian Bredl, Deutsche Bundesbank Disclaimer: This presentation represents the authors personal opinions and does not necessarily
More information1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú. Názov Ulica PSČ/mesto Telefón Webová stránka
Verzia: 2.0 sk Nahrádza verziu: 25.11.2015 Verzia: (1) dátum zostavenia: 25.11.2015 Revízia: 20.03.2018 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Identifikácia
More information!kt ~-1.A~ ~ ~ ,fl~ ~~' ~1; ~~~ 7.95 APPETIZERS SOUP(KUK) PORRIDGE (JUK) -j~;;-.:j- Jl~. 3!- ~ 6.95
APPETIZERS A -1 SAE-WOO COCKTAIL f!..a Jf- zr Ell 3. 50 Steamed cold shrimp with house special sauce A-2 MAN-DOO (?J,) X.r 3.50 Pan fried or steamed dumpling A-3 GOOLPAJEON '.t Oyster, scallion pancake
More informationOrganizačné pokyny. Názov súťaže: IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 konaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr.
Organizačné pokyny Názov súťaže: IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 konaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu Termín: 23.03.2015-25.03.2015 Miesto: Hotelová akadémia, Južná
More informationTABLE OF CONTENTS. Box Contents...3. Quick Start Instructions Important Information Declaration of Conformity... 11
USER GUIDE engb TABLE OF CONTENTS Box Contents...3 Quick Start Instructions... 4 Important Information... 9 Intended Use:... 9 Probe Usage.... 9 Disposal Requirements... 10 Technical Specifications....
More informationSENTINEL DUAL. komplexné riešenia ochrany napájania. Inštalačná a užívateľská príručka
komplexné riešenia ochrany napájania Inštalačná a užívateľská príručka SENTINEL DUAL SDH 1000 NP SDH 1500 NP SDH 2200 NP SDH 3000 NP SDH 2200 ER NP SDH 3000 ER NP ÚVOD Ďakujeme Vám za voľbu nášho produktu.
More informationProblémové užívanie alkoholu u stredoškolskej mládeže a význam prevencie
Problémové užívanie alkoholu u stredoškolskej mládeže a význam prevencie Problematicalcohol use amongsecondaryschoolpupilsand theimportanceofprevention Jiří Tůma, Igor Meixner, Alena Tůmová Recenzent/Review:
More informationTABLE OF CONTENTS. Box Contents...3. Installation and Quick Start Guide Important Information Declaration of Conformity...
USER GUIDE engb TABLE OF CONTENTS Box Contents...3 Installation and Quick Start Guide... 4 Important Information... 23 Intended Use... 23 Probe Usage.... 23 Disposal Requirements... 24 Technical Specifications....
More informationHospital Acquired Infections Report. Disparities National Coordinating Center
Author: Alex Shangraw, MSPH Editor: Madeleine Shea, PhD Hospital Acquired Infections 2011-2012 Report Disparities National Coordinating Center February 2014 Acknowledgements: Shanta Whitaker, PhD, MPH;
More information